字符百科

如何认定工期顺延

时间:2024-12-31 00:21:50

工期顺延的认定主要依据《中华人民共和国民法典》和《建设工程施工合同(示范文本)》等相关法律法规,具体认定标准如下:

发包人原因

发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。

发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行。

工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。

设计变更和工程量增加

设计变更导致工程量增加。

不可抗力

不可抗力事件导致工程无法正常进行。

其他原因

一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

申请与签证

当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认。承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

承包人未取得顺延工期的签证,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工程顺延且顺延事由符合合同约定的,发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提起合理抗辩的除外。

工程质量争议

建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

其他书面文件

根据工程惯例,其他书面文件如会议纪要、洽商记录、签证单或者联系单,进度计划、修订说明、现场施工日志等,只要其中包括对事件的描述,且表明承包人主张权利的内容,都可以用来证明承包人向发包人或监理人提出过工期顺延的申请。

建议

在实际操作中,承包人应当注意以下几点:

及时通知发包人并获取签证确认,以证明其已按照合同约定申请工期顺延。

保留所有与工期顺延相关的文件,如书面申请、会议纪要、洽商记录等,以备不时之需。

在发生工期延误时,应尽快与发包人或监理人沟通,确保顺延事由得到确认。

通过以上措施,可以有效维护承包人的合法权益,确保工期顺延的认定更加公正和合理。

相关推荐
要账工程款多久

要账工程款多久

索要工程款的诉讼时效为 三年,具体起算时间有以下几种情况:工程竣工结算:从承包人提交竣工结算文件之日起计算。工程实际交付使用:以交付使用之日为诉讼时效起点。建设工程未交付且未结算:为当事人起诉之日。此外,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算,但最长不超过二十年。如果权

2025-01-17 19:07:01

崇左哪里招寒假工

崇左哪里招寒假工

崇左凭祥水果厂招聘:大量招人工资:18元/小时福利:免费住宿,包吃三餐岗位:水果加工、包装其他:可做临时工、寒假工,也可长期,长年有活广东仕邦网络科技有限公司招聘:日结寒假短期工,打包手工活工资:140元/天其他:入职3天后每天现结140元,工期1月28日,包吃包住,每月代80元工伤保险,上班时间8

2025-01-17 04:43:33

工程要账属于什么纠纷

工程要账属于什么纠纷

工程要账属于 民事纠纷。当发生工程款纠纷时,当事人应当首先尝试协商,如果协商无果,可以通过法律途径解决,包括向人民法院提起诉讼。工程款纠纷通常涉及建设工程施工合同,争议焦点主要是款项支付问题。具体处理方式如下:协商:承包人应首先发出催告,要求发包人在合理期限内支付价款。法律途径:如果协商不成立,承包

2025-01-11 16:49:01

什么是承包范围

什么是承包范围

建设工程的承包范围是指 承包人承包的工作范围和内容。它应根据招标文件或施工图纸来确定,并可以具体描述为土建工程、线路、管道、设备安装及装饰装修工程等。承包范围是工程承包合同中的重要条款,明确了承包人需要完成的具体工作内容和责任。具体来说,承包范围可能包括以下内容:土建工程:包括地基、墙体、楼板、屋顶

2025-01-11 05:57:01

什么是带资施工

什么是带资施工

带资施工,也称为垫资承包,是指 承包方在承接工程项目时,不仅负责施工,还需要提供资金支持的一种承包方式。具体来说,在建设工程施工合同中,发包人不需要向承包人先行支付工程款(包括预付款和进度款),而是由承包人自行负担工程施工期间的资金。这种做法在国际上相当普遍,例如BOT(Build-Operate-

2025-01-11 04:55:01